本公告受中国铁路广州局集团有限公司委托发布，2021-02-20，公告主要内容为：广东广州新建广州新塘至汕尾铁路工程全线不含新塘站和深汕站涉及钢结构工程质量第三方检测招标公告，所属区域：广东-广州，所属行业分类：铁路，招标代理：中国铁路物资股份有限公司，采购业主：中国铁路广州局集团有限公司，招标编号：ZX-2021-04，招标文件售价：￥500，公告类型：招标公告。

新建广州（新塘）至汕尾铁路工程钢结构工程质量第三方检测招标公告

招标编号：ZX-2021-04

1. 招标条件

新建广州（新塘）至汕尾铁路工程根据《中国铁路总公司、广东省人民政府关于新建广州（新塘）至汕尾铁路工程可行性研究报告的批复》（铁总计统函﹝2017﹞265号）批复同意立项；根据《中国铁路总公司广东省人民政府关于新建广州（新塘）至汕尾铁路初步设计的批复》（铁总鉴函〔2018〕189号）、《国铁集团广东省人民政府关于新建广州（新塘）至汕尾铁路惠城南等5站站房及相关工程修改初步设计的批复》（铁鉴函﹝2020﹞313号）批复同意初步设计。招标人为中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部。新建广州（新塘）至汕尾铁路工程钢结构第三方检测已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

广汕铁路自广深铁路新塘站引出，向东经广州市所辖增城区，惠州市所辖博罗县、惠城区、仲恺高新区、惠阳区、惠东县和汕尾市所辖深汕合作区、海丰县和城区，至厦深铁路汕尾站，新塘站西端（广深铁路第Ⅲ线K39+558.66=本线设计起点DK39+558.66）至汕尾站东端车档（DK247+900），新建线路长202.763km。全线新设新塘、增城南、罗浮山、博罗、惠城南、惠东南、赤石7座车站，并改扩建既有汕尾站。

2.1.1正线工程

新塘（含）至汕尾（含）段DK39+558.66~DK247+900，新建正线全长202.763km，含广州枢纽、惠州地区和汕尾地区配套工程。

2.1.2地区配套工程

2.1.2.1广州枢纽

2.1.2.1.1广州北站站改及广州北至长岗上下行联络线：上行联络线GCSDK0+000（=京广线K2239+723.29）至GCXDK3+

567.053，长3.567km；下行联络线GCXDK0+000（=京广线K2239+723.29）至GCXDK3+567.053，长3.567km。

2.1.2.1.2新塘站站改，含既有广深四线改建工程和新建新塘信号楼等土建工程；

2.1.2.1.3新建新塘动车所、动车组走行线5.6公里。

2.1.2.2惠州地区

赣深铁路惠州北站至广汕铁路广州方向上下行联络线：上行联络线HBSDK0+000（=广汕DK112+652.79）至HBSDK8+289.00，长8.289km；下行联络线HBXDK0+000（=广汕DK112+652.79）至HBXDK8+170.00（=赣深铁路GSDK357+897.12），长8.17km。

2.1.2.3汕尾地区

汕尾站改扩建工程及汕尾站广汕至厦深铁路联络线3.551单线公里。上行联络线SDK0+000（=广汕DIK244+159.82）至SDK1+862.215（=厦深线 K1468+333.243），长1.862km；下行联络线XDK0+000（=广汕 DIK244+159.82）至XDK1+688.414=厦深线K1468+511.74），长1.689km。

2.2.技术标准

铁路等级：高速铁路；

正线数目：双线；

正线间距：5米；

设计行车速度：350公里/小时；

最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米；

最大坡度：20‰，困难条件下30‰；

到发线有效长度：650米；

列车运行控制方式：自动控制；

调度指挥系统：综合调度集中；

最小行车间隔：3分钟；

轨道类型：CRTSⅠ型双块式无砟轨道。

2.3招标范围及内容

本次招标范围为新建广州（新塘）至汕尾铁路工程设计范围内钢结构工程质量第三方检测。

2.4 计划工期

项目建设总工期4年。相关钢结构工程质量第三方检测服务工期与施工工期同步。

2.5 标段划分及主要内容

1.标段划分

本次划分为1 个标段，具体如下：

标段 GSZX10：包括新建广州（新塘）至汕尾铁路工程全线（不含新塘站和深汕站）涉及钢结构工程质量第三方检测。

2．主要内容

（一）检测项目

①桥梁工程

桥梁钢结构检测：外观检查、超声波探伤无损检查、射线探伤无损检查、磁粉探伤无损检查、圆柱头焊钉焊缝检验等。

②房屋工程

钢结构检测：超声波探伤无损检查、射线探伤无损检查等。

（二）检测数量

新建广州（新塘）至汕尾铁路工程钢结构工程质量第三方检测工程量清单如下：

序号	工程名称	数量	单位	备注
1	桥梁工程
1.1	超声波检测	5447	m
1.2	X射线检测	2180	处
1.3	磁粉探伤检测	545	m
1.4	圆柱头焊钉焊缝检验	174	处
2	房屋工程	元		不含新塘站、深汕站
2.1	超声波检测	4238	m
2.2	X射线检测	1696	处
2.3	磁粉探伤检测	424	m

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备的条件：

3.1.1.投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合招标项目经营范围，能独立承担民事责任的法人组织。

3.1.2.资质要求：（1）具有省、部级建设行业主管部门颁发的在有效期内的《建设工程质量检测机构资质证书》（包含钢结构）； （2）同时具有省级（含）以上质量技术监督部门核准的CMA计量认证合格证书， CMA认证范围涵盖所投标段对应的检测项目且在有效期内，且计量认证范围必须包括所投标段的工程全部检测内容。

3.1.3业绩要求

投标人2018年3月~ 2021年3月（近 3 年）内承担过铁路大中型项目或类似项目（交通工程）的桥梁钢结构或房建钢结构检测工作（含在建项目）。

3.1.4.财务要求

投标人2017年~ 2019年（近 3 年）中平均年营业收入不应小于1000万元；注册资金要求在500万元及以上；财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结破产状态。

3.1.5.人员、设备资金等方面要求

项目负责人须具有省部级建设行政主管部门颁发的专业检测资格证书，高级工程师或以上技术职称，10年以上检测工作经验，有主持或负责铁路大中型项目工程检测工作经历，无不良行为记录。

技术负责人具有省部级建设行政主管部门颁发的专业检测资格证书，高级工程师或以上技术职称，具备注册结构工程师资格，10年以上检测工作经验和良好的工程检测业绩，担任过铁路大中型项目工程检测技术负责人工作，无不良行为记录。

具有足够的仪器、设备和观测人员，具备承担本次招标项目任务的能力。具备承担本项目任务的能力。

3.1.6.利益冲突

与本项目的施工单位、监理单位、项目所在的地方政府不存在行政隶属关系或直接利益关系。

3.1.7.信誉要求

3.1.7.1具有良好的企业社会信誉，近三年内未发生与骗取合同有关的犯罪或者严重违约而引起的诉讼和仲裁；近三年中不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使任何合同被解除；近三年内未发生骗取中标或严重违约问题；

3.1.7.2未在中国国家铁路集团有限公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；未在中国铁路广州局集团有限公司通报的停标处罚期内。

3.1.7.3投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目负责人在交投标文件之日起一年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

3.1.7.4失信被执行人的投标限制

根据中国铁路总公司办公厅关于转发国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知（铁总办建设[2018]122号），对失信被执行人的投标活动进行以下限制：

（1）对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不得接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，每项严重失信行为扣减3分，直接在汇总得分中扣除。

（2）投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）查询结果作为评标时的判断依据。失信被执行人等在公布期限内参加投标的，每项失信行为扣减1分，直接在汇总得分中扣除。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[2016]39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人资格证明材料，具体格式见附件。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2021年2月22日9时至2021年2月26日16时（北京时间，下同），通过广州公共资源交易中心网上进行相关信息录入登记，登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心系统下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

4.2招标文件每标段售价￥ 500元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇（不接受个人汇款）至下述指定账号，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段（包件）号。投标人拟申请多个标段（包件）的，必须分别购买多个标段（包件）的招标文件。并把汇款凭证发送至邮箱crmscgz03@163.com,此为招标文件下载确认的重要依据。招标文件发票获取：投标人购买招标文件前须在中国铁物电子招投标平台（http://www.bidding-crmsc.com.cn）完成注册。注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中供应商录入的开票信息开具标书款发票（供应商须及时更新公司信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》

开户银行：	交通银行北京西单支行
开户名称：	中铁物总国际招标有限公司
账号：	7005007

5. 投标文件的递交

5.1 递交投标文件的时间为2021年3月17日9时00分至2021年3月17日10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年3月17日10时00分。

5.2开标时间： 2021年3月17日10时00分。

5.3递交方式及地点：电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。

如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。

5.4纸质投标保函和业绩证明材料等原件资料和含电子投标文件的U盘采用现场递交方式，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。

逾期送达或者未送达指定地点或者未按规定密封的投标文件等资料，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在本网站、本网站、广州公共资源交易中心网、、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

7. 联系方式

招标人：中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部

地址：广州市越秀区白云街道广九社区白云路22号嘉星广场21-25楼

联系人：李铁梅 罗威

电话：020-61333344 61333400

传真： /

电子邮件：gtgzzhb@163.com

招标代理机构：中国铁路物资股份有限公司

地址：广州市越秀区农林下路5号10楼1003房

邮编：100036

项目经理：李剑华（招标师证书编号：09394443909441213）

联系人：郭工、刘工

电 话： 18127445505

电子邮件：gtsanzu@163.com

开户银行：交通银行北京西单支行

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

账号：7005007

中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部

2021年2月19日

附件一投标人业绩证明

投标人业绩证明

（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向（承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目负责人（站长）为： ，身份证号：，项目总工（技术负责人）为：，身份证号： 。

项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。

项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。

或项目正在施工。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年 月 日

发包单位联系人：

联 系 电 话：

发 包 人 地 址：

附件二项目负责人业绩证明

项目负责人业绩证明

（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目负责人为：，身份证号：，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为。

项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。

或项目正在施工。

姓名 ，身份证号：，于 年 月 日

至 年 月 日在（项目名称）任项目负责人。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年 月 日

发包单位联系人：

联 系 电 话：

发 包 人 地 址：

注：如项目负责人中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

附件三项目总工（技术负责人）业绩证明

项目总工（技术负责人）业绩证明

（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为：，身份证号：，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为。

项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。

或项目正在施工。

姓名 ，身份证号：，于 年 月 日

至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年 月 日

发包单位联系人：

联 系 电 话：

发 包 人 地 址：

注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供承包人任命文件等变更材料复印件。

附件四申请人资格要求

申请人资格要求

序号	项目	要求
1	资质要求	1、投标人必须是经国家工商、税务部门登记注册，并符合招标项目经营范围，能独立承担民事责任的法人组织。 2、（1）具有省、部级建设行业主管部门颁发的在有效期内的《建设工程质量检测机构资质证书》（包含钢结构）； （2）同时具有省级（含）以上质量技术监督部门核准的CMA计量认证合格证书， CMA认证范围涵盖所投标段对应的检测项目且在有效期内，且计量认证范围必须包括所投标段的工程全部检测内容。
2	财务要求	投标人2017年~ 2019年（近3年）中平均年营业收入不应小于1000万元；注册资金要求在500万元及以上；财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结破产状态。
3	业绩要求	投标人2018年3月~ 2021年3月（近 3 年）承担过铁路大中型项目或类似项目（交通工程）的桥梁钢结构或房建钢结构检测工作（含在建项目）。
4	信誉要求	1、具有良好的企业社会信誉，近三年内（2018年3月～2021年3月）未发生与骗取合同有关的犯罪或者严重违约而引起的诉讼和仲裁； 2、近三年中（2018年3月～2021年3月）不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使任何合同被解除； 3、近三年内（2018年3月～2021年3月）未发生骗取中标或严重违约问题。 4、没有处于被责令停业、暂停投标期、财产被接管、冻结，破产的情况。 5、投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人自递交投标文件之日起前1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。
5	其他	1.与本项目的施工单位、监理单位、项目所在的地方政府不存在行政隶属关系或直接利益关系。 2. 未在中国国家铁路集团有限公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；未在中国铁路广州局集团有限公司通报的停标处罚期内。 对纳入国家铁路局“黑名单”管理的申请人，在公布期限内，不得接受其投标；未在广铁集团通报的停标处罚期内。 3. 失信被执行人的投标限制 根据中国铁路总公司办公厅关于转发国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知（铁总办建设[2018]122号），对失信被执行人的投标活动进行以下限制：对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不得接受其投标。 4. 本次招标不接受联合体投标。

附件五申请人机构设置及人员要求

序号	项目
1	机构设置要求		现场应设置检测项目部。 具体要求：成立现场检测项目部，机构组织健全，具有完善的各项工作制度，先进的管理模式和办公手段，检测实施过程中生活自理，独立办公。
2	人员数量要求		现场检测项目部专业检测人员不少于6人，其中项目经理（负责人）1人，技术负责人1人，现场专业检测工程师不少于4人，辅助人员按现场检测工作需要配置，并根据施工进展情况和招标人要求，提前安排人员进场。
3	人员岗位要求	项目负责人	须具有省部级建设行政主管部门颁发的专业检测资格证书，高级工程师或以上技术职称，10年以上检测工作经验，有主持或负责铁路大中型项目工程检测工作经历，无不良行为记录。
		技术负责人	具有省部级建设行政主管部门颁发的专业检测资格证书，高级工程师或以上技术职称，具备注册结构工程师资格，10年以上检测工作经验和良好的工程检测业绩，担任过铁路大中型项目工程检测技术负责人工作，无不良行为记录。
		检测工程师	具有相关部门颁发的专业检测资格证书，工程师或以上技术职称，从事检测工作3年以上。具有良好的职业道德和专业技术水平，身体健康。
		其他技术人员	具有初级或以上技术职称，3年以上类似工作经验并持有相关的培训证书。具有良好的职业道德和专业技术水平，身体健康。
	注：1.初级职称人员不得超过总人数的30％； 2.投标人中标后上场的人员必须与投标书相符，不得随意减少和更换，特殊情况下可报请建设单位主管部门同意后适当调整，但不得降低资质要求。 3. 项目负责人及技术负责人工作经历须附相应的证明文件。

附件六设施设备要求

设施设备要求

序号	项目	要求
1	交通、通讯、办公和生活设备设施	检测人应自行配备与检测工作相关的各种较先进的通讯、交通、办公设备、生活设施，其数量和质量应满足本工程检测工作的需要。不得使用承包人的办公、生活设施、设备（包括交通、通讯工具、消耗品等）。 1.投标人应配备与检测方法相应的各种先进的检测仪器、设备，数量和质量应满足本招标项目检测工作的需要； 2.投标人应配备交通运输工具、通讯及办公设备，数量和质量应满足本招标项目检测工作的需要，其中交通运输工具不少于1台，通讯及办公设备不少于3套。
2	检测设备	1	钢结构焊缝检测仪器：根据投标单位检测大纲的检测方法（超声波探伤、射线探伤、磁粉探伤）配置相应的检测仪器	5台
		2
		3
		4
		5
		6
注：1.检测单位应采用国内先进的检测仪器和设备，且必须经过计量部门的检定并在有效期内。应确保所有检测仪器和设备在检测过程中状况良好、性能稳定、精度满足要求。 2．投入本项目的检测仪器和设备必须保证满足本工程检测工作需要，检测中检测设备应视工作需要进行种类、数量增补。对不能满足本工程检测工作需要的仪器和设备，发包人或监理人有权要求检测单位更换。 3．以上设备均为最低标准，现场检测项目部须配备足够的检测仪器和设备，以满足多个工点同时检测且保证站房施工进展的需要。

附件:


新建广州（新塘）至汕尾铁路工程钢结构工程质量第三方检测招标公告.doc